Pozostałe świadczenia uiszczane na rzecz Dewelopera, inne niż Cena Lokalu oraz Cena praw związanych z lokalem (tj. komórek lokatorskich, miejsc postojowych w garażu podziemnym, indywidualnych rowerowni):

1. opłaty eksploatacyjne rozumiane jako koszty związane z utrzymaniem i bieżącym użytkowaniem nieruchomości w zakresie części wspólnych związane z zarządzaniem budynkiem i jego częściami wspólnymi (m.in. konserwacja, sprzątanie, fundusz remontowy, pielęgnacja zieleni) oraz dotyczące lokalu, takie jak media (woda, prąd, gaz, ogrzewanie) – pobierane przez dewelopera w okresie od dnia podpisania protokołu wydania nieruchomości (bądź w wypadku niestawienia się do odbioru w terminie wskazanym w Umowie Deweloperskiej – upływu terminu odbioru wyznaczonego przez dewelopera) do dnia ustanowienia przez właścicieli lokali zarządcy nieruchomości;
2. odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek części ceny nabycia, nie więcej jednak niż 2% Ceny brutto;
3. kara umowna w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku opóźnienia w zawarciu umowy przenoszącej własność Przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 2% Ceny brutto;
4. ewentualne koszty zmian lokatorskich zleconych Deweloperowi przez Nabywcę, których cena zostanie uzgodniona w odrębnej umowie o Prace Dodatkowe i Aranżacyjne.

Świadczenia uiszczane na rzecz dewelopera w przypadku niedojścia do skutku umowy przenoszącej własność:

5. obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia (nie więcej jednak niż 2% Ceny przedmiotu umowy) za niedostarczenie przez Nabywcę zgody na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Nabywcę;
6. obowiązek zapłaty zryczałtowanego świadczenia pieniężnego stanowiącego równowartość 2% Ceny Nabycia w przypadku odstąpienia od umowy przez dewelopera z winy Nabywcy z powodu niewykonania obowiązku zapłaty ceny pomimo skierowania wezwania do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 30-dniowego terminu płatności;
7. obowiązek zapłaty zryczałtowanego świadczenia pieniężnego stanowiącego równowartość 2% Ceny Nabycia w przypadku odstąpienia od umowy przez dewelopera z winy Nabywcy z powodu nie stawienia się do odbioru Przedmiotu Umowy;
8. obowiązek zapłaty zryczałtowanego świadczenia pieniężnego stanowiącego równowartość 2% Ceny Nabycia w przypadku niepodpisania umowy przenoszącej własność Przedmiotu Umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej;
9. zwrot kosztów przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego – w przypadku niedojścia umowy do skutku z jakichkolwiek względów po wprowadzeniu przez Nabywcę jakichkolwiek zmian w Przedmiocie Umowy i nieprzywrócenia Lokalu do stanu deweloperskiego własnym staraniem.